İNŞAAT MALZEMESİ TEMİN SÖZLEŞMESİ
1- Taraflar
….. adresinde mukim …… Ltd. Şti. (bundan böyle sözleşmede İŞVEREN olarak anılacaktır) ile;
Diğer taraftan ….. adresinde mukim ….. Ltd. Şti. (bundan böyle YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlar ve işbu sözleşmeyi imzalamışlardır.
Her iki taraf yukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2- İşin Konusu
….., ….. Etap ….. Konut ile Sosyal Donatısı İnşaatı İşi’ne ait …..’nin PVC doğrama, Alüminyum doğrama, Isı cam, kör kasa ve bunlara ait aksesuar ihtiyacının, YÜKLENİCİ tarafından fabrikasından İŞVEREN’nin yazılı veya sözlü talebine uygun olarak hazırlanıp aşağıda belirtilen şartlar dahilinde ve fiyatlar mukabilinde İŞVEREN’e teslim edilmesidir.
3- İşin Süresi
İşe .. / .. / …. tarihinde başlanıp, .. / .. / …. tarihinde bitirilecektir. İşverenin vermiş olduğu iş programına eksiksiz olarak uyulacaktır.
4- İşin Miktarı
İŞVEREN’in TOKİ ile .. / .. / …. tarihinde yapmış olduğu sözleşme çerçevesinde çeşit malzemelerden sözleşme hükümleri çerçevesinde talep edeceği miktar kadardır.
5- İşin Fiyatı
Anahtar teslimi götürü bedel …..-TL + KDV’dir. Fiyata 32 derslikli okulda kullanılacak olan PVC doğrama, Alüminyum doğrama, ısıcam, körkasa ve bunlara ait aksesuarlar ve montaj dahildir
Nakliye, indirme, yükleme bedelleri YÜKLENİCİ’ye aittir.
Sözleşmeye konu işle alakalı olarak işin bitim tarihine kadar fiyat artışı söz konusu olmayacak ve yüklenici firma’da fiyat artışı talebinde bulunmayacaktır.
6- Ödemeler
İşin bedeli olan tutar hakedişte ….. İnşaat’a ait 45 günlük çeklerle yapılacaktır.
7- Teknik İhtilaflar
Taraflarca ileri sürülecek teknik uyuşmazlıklardan bağımsız uzman olarak, tarafların mutabık kalacağı kamu kurumu niteliği taşıyan teknik bir üniversitenin yapı malzemesi ana bilim dalı tayin edilecektir.
8- Gecikme Cezası
YÜKLENİCİ tarafından kaynaklanan, mücbir sebepler dışında bir sebepten dolayı malın tesliminde gerçekleşen gecikmelerde her gün için olmak üzere …..-TL (…..Türk Lirası) İŞVEREN tarafından YÜKLENİCİ’ye cezai müeyyide uygulanır. Gecikmelerin tespiti alıcının yazılı veya sözlü olarak belirlediği program ve alıcı tarafından malın teslim alınma saatine göre tutanakla yapılır.
9- Mücbir Sebepler
1- Tarafların çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen geçici veya daimi olarak durduracak şekilde meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, inflak, hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi tarafların kontrolü haricinde vuku bulan haller, iki taraf için mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda taraflar sorumlu olmayacaktır.
2- Taraflar mücbir sebebin vukuunu derhal yazılı olarak karşı tarafa bildirecek ve resmi belgelerle tevsik edecektir.
10- Sözleşmenin Feshi
1- İŞVEREN, tek taraflı bir irade beyanı ile karşı tarafa en az 30 (Otuz) gün önceden yazılı olarak haber vermek kaydı ile sözleşmeyi askıya almak veya sona erdirmek hakkına sahiptir.
2- Sözleşme, mücbir sebep hallerinde ve İŞVEREN’nin işbu sözleşmede belirtilen ödemeye ilişkin koşullara uymaması durumunda karşı tarafa yapılacak yazılı bildirim üzerine derhal feshedilebilir.
3- Sözleşme, mücbir sebep hallerinde ve YÜKLENİCİ’nin işbu sözleşmede belirtilen koşullara (malın kalitesi, zamanında teslimi, miktarı vb.) uymaması durumunda karşı tarafa yapılacak yazılı bildirim üzerine derhal feshedilebilir.
11- Diğer Hükümler
1- İŞVEREN’in şantiyesine sevk edilen malzeme, yerinde şantiyenin yetkilisi tarafından irsaliyenin veya fatura suretinin imzalanması suretiyle teslim alınır. Malzemenin teslimi sırasında şantiye yetkilisinin bulunmaması durumunda, şantiye yetkilisinin şantiyede çalışan İŞVEREN personelinden bu konuda yetkilendirdiği kişiye malı imza karşılığı teslim etmesi halinde mal İŞVEREN’e teslim edilmiş sayılacaktır.
2- Üzerinde mutabık kalınan yazılı döküm programında İŞVEREN’nin yapacağı herhangi bir değişiklik en geç bir gün önceden YÜKLENİCİ firmaya bildirilecektir.
3- İŞVEREN YÜKLENİCİ firmanın yetersiz kaldığı kanaatine varması durumunda, malzeme ihtiyacını bir başka firmadan temin edebilme hakkına sahiptir.
4- YÜKLENİCİ’nin araçları ve elemanlarının şantiye içindeki her türlü kaza, hasar ve iş güvenliğinden sorumludur.
12- Anlaşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
13- Yürürlük
İşbu 13 (onüç) maddeden ibaret sözleşme .. / .. / …. tarihinde bir nüsha olarak imza edilmiş olup, bu tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.
İşveren Yüklenici
[/column]