BİR İMALATIN YAPILMASI VE YERİNE MONTAJI İLE İLGİLİ ESER SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşveren         :         …..

Yüklenici      :         …..

2- İşyeri Teslimi

Yüklenicinin sözleşmede konu edilen işyeri teslim adresi: …..’dır.

İşveren iş yerini yüklenici tarafından yapılacak montaj ve tesisat inşaası koşullarına hazır halde montaj tarihinden 2 gün evvel teslim etmek zorundadır. Gerekli tüm yer hazırlık detayları yüklenici tarafından işverene verilecektir. Montaj için ve sonrasında doğabilecek inşai işleri ve çelik taşıyıcı ve çelik altı tijli pleytlerinin yapılması ve kaynatılması (Ekiplerimiz şantiyenize geldiğinde çelik taşıyıcı yapılmadığı takdirde tekrar gelişleri için servis ve yol ücreti talep edilecektir.); gerekebilecek yatay ve düşey taşımalar, forklift temini, şantiyede bulunan malzemenin kapalı alanda muhafazası, işverene ait olacaktır.

3- İşin Tarifi

Aşağıda miktar,ölçü ve detayları belirtilen imalatın yapılması ve işyerinde montajının yapılarak anahtar teslim usulü eser sözleşmesidir.

Miktar       :           ….. adet

Yükseklik  :           ….. mm.

Genişlik     :           ….. mm.

toplam uzunluğunda;

…..           adet panelden oluşan bölme sistemi,

…..           adet Standard panel,

…..           adet teleskopik panelden

*   Yukarıdakiler yaklaşık ölçülerdir. İmalat onaylı uygulama projeleri üzerindeki ölçülere göre yapılır.

*   Bir sistem üzerinde 1 adet tek kanatlı kapı paneli olacaktır.

*   Paneller çift noktalı asma tertibatı ile planda belirtilen yere toplanmaktadır. Panel yapısı dikdörtgen çelik iskeletten oluşmaktadır.

*   Paneller arasında alüminyum profiller üzerinde dikey manyetik batlar bulunmaktadır.

*   Panel kalınlığı 100 mm dir.

*   Panel yüzeyleri mowatec katalogu standart renk kartelasından seçilmek üzere melamin olacaktır.

*   Paneller tavan içine monte edilmiş raylar ile taşıma yapılarak depolama alanına yönlendirilmektedir.

Zeminde ray veya kılavuz bulunmamaktadır.

*   Panel içinden çıkarak tavan ve zemine basan yatay yalıtım profilleri ile panel sabitlenmektedir.

*   Panellerin sabitlenmesi manuel olarak kol yardımı ile yapılmaktadır.

*   Ses izolasyonu laborat’uvar koşullarında Rw 51 dB.dir. (Uluslararası test labrotuvarı raporları)

*   Belirtilen ses yalıtımı test laboratuvarı sertifikasında belirtilen değerlere bağlı bir değerdir. Bitişik parçaların (duvar-zemin-tavan) mühendislik yapılarına bağlı olarak bu değer duvarın kurulumundan sonra azalma gösterebilir. Lütfen bitişik yapı parçalara ait gerekli ses’.dalga’ uzunluklarını da dikkate alınız.

*   Alüminyum taşıyıcı ray naturel alüminyum renginde, görünür alt- profiller RAL 90.1.0 beyaz rengindedir.

*   Raylar, statik olarak yük. taşıma görevi üstlenen ve işveren tarafından-sağlanacak.olan taşıyıcı çeliğe yüklenici tarafından-bağlanacaktır.

*   Çelik taşıyıcı ve çelik altına kaynatılacak olan ve. numunesi tarafımızca verilen tijli plakaların imalatı ile çelik altına kaynatılması ve tavana bağlantısı işverene aittir.

*   Tavan arası boşluğunda muhtelif malzemelerle (iki katman alçı levha vb..) ses izolasyonunun sağlanması işverene aittir.

4- İşin Bedeli ve Ödeme

1. a) İşin Bedeli

Fiyatlarımız yukarıda belirtilmiş olan tanım ve ölçüler için geçerli olup projede meydana gelebilecek olan değişiklikler neticesinde yeniden değerlendirilip fiyatlandırılacaktır. Detaylı proje sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte işverene teslim edilecek ve onay alınacaktır. Yukarıda iş tarifi verilen hareketli bölmelerin montaj dahil teslim fiyatı;

–    İmalat, montaj ve nakliye dahil toplam proje bedeli       :           …..-TL

–    % 18 KDV                                              :      …..-TL

KDV dahil toplam bedel                                :      …..-TL

1. b) Ödeme Şekli

Sözleşme onayı ile beraber;

1 hafta içerisinde                                            :      …..-TL

.. / .. / …. …. vadeli                                      :      …..-TL

.. / .. / …. …. vadeli                                      :      …..-TL

………………………………….

Yüklenici firma aldığı ödemeler karşılığında …..-TL’lik teminat senedi verecek, imalatı yapılan ürünler işverenin şantiyesine indirilip montaja başladığında geri alacaktır.

Banka Bilgileri:

…..

1. c) Kur

Türk Lirası ödemelerde kur vade günündeki TCMB döviz satış kurudur. Kur farkları muhasebeler arası faturalandırılacaktır.

5- İşin Süresi

Projenin onaylanması ve ödemelerin alınmasıyla birlikte … haftada (.. / .. / ….) raylar, … haftada (.. / .. / ….) paneller şantiyede işyerine monte edilerek kullanıma hazır vaziyette teslim edilecektir. Tamamlanmaması durumunda günlük …..-TL gecikme cezası uygulanacaktır. Bu maddenin ihlali halinde gecikme cezası gerekirse teminat senedinden, gerekirse çek ödemelerinden tahsil edilir. Teslim süresinin; işveren tarafından montaj yerinin zamanında hazır edilmemesi, doğal afet, kaza, grev, savaş vb… sebepler yüzünden gecikmesi yüklenici sorumluluğunda değildir. İşin süresi sözleşmenin imzalanması, uygulama projelerinin onaylanması ve ödemelere ilişkin çeklerin teslim alınmasıyla başlar.

6- Kesin Kabul

İş bitirme, montaj ve tesis işlemi bitirildiğinde, yüklenicinin montaj-teslim tutanağı- veya işveren temsilcisi ile yüklenici temsilcisinin iş bitirme tutanağı tanzimi şeklinde olur. İşin bitirilmesinden itibaren 8 gün içinde bir itirazın yapılmaması işin kesin kabulü anlamına gelir.

7- Garanti

Yapılan tasarım, imalat, montaj, tesis ve malzemeler işin kesin kabulünden itibaren iki yıl süre ile yüklenicinin garantisi altına olup, bu süre içinde meydana gelebilecek tasarım, imalat, tüm montaj ve malzeme hatalarından doğacak arızaları gidermekle yüklenici sorumludur. Kullanım hatalarından doğacak arızalar garanti kapsamında değildir.

8- Diğer Hususlar

1. a) Sözleşmenin geçerliliğinden sonra işverenin yüklenicinin kusuru olmaksızın tek taraflı olarak işi yaptırmaması, sözleşmeyi feshetmesi halinde işveren yükleniciye sözleşme bedelinin tamamını öder, yüklenicinin işverenin kusuru olmaksızın tek taraflı olarak işi yapmaması, sözleşmeyi feshetmesi halinde ise yüklenici işveren tarafından yapılan tüm ödemeleri ve çekleri iade eder ve iş bedeli kadar tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu tazminat için teminat senedi de kullanılabilir.
2. b) Montaj yerinin işveren tarafından montaj tarihinde hazır edilmemesi durumunda işveren sözleşmede yazan tarihlerde ödemelerini yapacaktır.
3. c) Sözleşme ekinde, bu sözleşmeyi imzalayan tarafların şirketlerin imzaya yetkili olduklarına ilişkin yetki belgeleri bulunmakta olup; imzalayanlar şirket adına yetkili olduklarını kabul ederler.
4. d) Sözleşme damga vergisi işverene aittir.
5. e) Ürünlerin tamamı şantiye irsaliyesi ile sevk edilecektir. Sevk edilen malzemelerin muhafaza edilmesi, montaj yapılıncaya kadar işverenin sorumluluğundadır. İş bitirme tutanağına istinaden faturalandırılacaktır.

9- Uyuşmazlık

Sözleşmedeki adres geçerli tebligat adresi olup değişiklik bildirilmediği sürece yasal adres kabul edilir. İş bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar halinde ….. mahkeme ve icra daireleri yetkili olup sözleşme 9 (dokuz) madde ve … sayfa olarak .. / .. / …. tarihinde taraflarca imzalanmıştır.

İşveren                                                                                       Yüklenici

[/column]