ALT YÜKLENİCİ İSTİSNA SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bu sözleşme bir tarafta ….. Ltd. Şti. ile diğer taraftan ….. A.Ş. arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir. Bundan sonrna taraflara sıra ile YÜKLENİCİ ve ALT YÜKLENİCİ diye anılacaktır.

2- Sözleşmenin Konusu

Alt yüklenici’nin gerçekleştireceği iş ana hatları ile “…..     İNŞAATI işinde 70″ (inch) lik Çelik Kazıkların Denize Çakılması ve bunun ile ilgili imalatların yapılması” işidir. İşin tüm detayları sözleşme eki Alt Yüklenici teklifinde verilmiştir.

Alt Yüklenici, üstlendiği işin bir kısmını veya tamamını, yüklenicinin yazılı izni olmadan bir başkasına devir ve temlik edemez.

3- Tarifler

Bu sözleşmede geçen tarifler aşağıdaki şekilde anlaşılacaktır.

İşveren             :    …..

Adresi              :    …..

Yüklenici          :    …..

Adresi              :    …..

Alt Yüklenici     :    …..

Adresi              :    …..

Mukavele         :    İşveren ile Yüklenici arasında yapılmış olan anlaşmadır.

Sözleşme          :    Yüklenici ile Alt Yüklenici arasındaki işbu anlaşmadır.

Taraf/Taraflar    :    Tekil olarak Alt Yüklenici veya Yüklenici veya beraberce her ikisidir.

Gün                  :    Aksi belirtilmedikçe takvim günü olarak anlaşılacaktır.

İş veya İşler      :    Bu sözleşme kapsamına giren tüm iş/işlerdir.

Tüm diğer tarifler, bu sözleşmede aksi belirtilmedikçe mukavelede tarif edildiği şekilde anlaşılacaktır.

4- Teklifin Yeterliliği

Yüklenici, mukavele ile İşveren’e karşı taahhüt ettiği işin yukarıda açıklanan bölümünün yapımını, bu sözleşme ile Alt Yüklenici’ye vermiştir. Alt Yüklenici, mukavele ve eklerini, şartnameleri, çizimleri vb. dokümanları, almış, okumuş, işyerlerini ve çevresini; ulaşım, yerleşim, fiziksel gerçekler ve iklim koşulları yönünden tetkik etmiş, tekliflerine tesir edebilecek her türlü risk, ihtimal ve koşulları değerlendirerek tatmin olmuştur. İşlerle ilgili projeler Yüklenici tarafından temin edilerek Alt Yüklenici’ye verilecektir.

5- Sözleşme Tutarı

Alt Yüklenici, işler’i, bu sözleşmenin başka yerlerinde aksi özellikle belirtilmedikçe malzeme, işçilik, nakliye ve tüm vergi ve sigorta ve benzeri giderler dahil olmak kaydıyla; Bu sözleşmeye ekli taraflarca kabul edilen birim fiyatlar ile, yaklaşık …..-TL + KDV (….. Türk Lirası + KDV) bedel ile, süresinde ve kabule şayan bir şekilde yapmayı ve teslim etmeyi taahhüt etmiştir. Alt yüklenici hiçbir nedenle birim fiyatlarının değiştirilmesini ve sözleşme bedelinin artırılmasını isteyemez, Yüklenicin işverene verdiği hakedişlerden dolayı alt yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

Bu sözleşmenin imzalanmasından sonra yeni vergi, resim ve harçlar konması mevcutlarında artışlar yapılması, işçi ücretleri ve SGK’ya ödenmesi gerekli primlerin artması gibi nedenlerle birim fiyat veya fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır. Ancak, Yüklenici’nin işveren’e uygulayacağı işçilik fiyat farkını Aynı katsayı ve esaslar doğrultusunda Yüklenici’de Alt Yüklenici’ye uygulayacaktır.

6- İşin Süresi

Alt yüklenici işlere sözleşmenin imzalanmasından ve usulen yer tesliminden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ve yüklenicinin verdiği veya vereceği iş programına göre işe başlayacak olup, yaklaşık … (…..) takvim gününde bitirecektir, işin başlama ve bitiş tarihleri sözleşme eki özel teknik şartnamede detaylandırılmıştır.

7- İş Miktarlarında Artma ve Eksiltmeler, İlave İşler

İş miktarlarında yüklenici işbu sözleşme bedelinin % 30’u oranında ilave veya aynı oranda indirim yapmakta serbest olup, yüklenicinin böyle bir kararına karşı alt yüklenicinin itiraz hakkı olmayacaktır. Açıklanan yetkinin yüklenici tarafından kullanılması halinde fiyatlarda hiçbir değişiklik olmayacaktır ve işler sözleşmede belirtilen koşullar ve fiyatlarla yapılarak bitirilecektir. Keza söz konusu yetkinin kullanılmasından dolayı alt yüklenici herhangi bir zarar/ziyan talebinde bulunamaz.

8- Gecikme Cezası

Sözleşmenin 6.maddesinde yer alan süre, yüklenicinin sebep olacağı haller dışında alt yüklenici tarafından gecikmeye uğratıldığı takdirde yüklenici durumu ikaz mahiyetinde alt yükleniciye yazı ile bildirecek ve aynı yazıda tespit edilen noksanlıkların ne kadar bir süre içinde ikmal edilmesi gerektiğini ihbar edecektir. Alt yüklenici bu yazıyı aldıktan sonra eksik, bozuk ve hatalı işleri belirtilen süre içinde telafi etmediği takdirde, bu sürenin bitiminden itibaren Yüklenicinin Türk hukuku altındaki mevcut haklarına herhangi bir halel gelmeksizin, geçecek her takvim günü için sözleşme konusu işlerin bedel toplamının onbinde altı (0,0006) oranında ilave bir gecikme cezasını Yükleniciye ödemekle yükümlüdür. Bu kesinti alt yüklenicinin tahakkuk edecek hakedişlerinden veya teminatlarından yapılabilecektir.

Alt yüklenici işe zamanında başlamış olsa dahi, yapılan işin iş programına ve kalitesine uygun olmadığı tespit edildiği takdirde, alt yüklenici buna rağmen tutumunu değiştirmez, değiştirse bile istenen şart ve vecibelere uygun bulunmazsa, yüklenici herhangi bir şarta ve kurala bağlı kalmaksızın tazminat, kar mahrumiyeti vesaire tediye yapmak durumu söz konusu olmadan sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahip olacaktır. Alt yüklenici ise zamanında başlamaz veya başladıktan sonra işi terk ederse iş bu sözleşmenin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile yüklenici tarafından art yükleniciye yapılacak ihtar tarihinden itibaren (7 gün) zarfında alt yüklenici sözleşme hükümlerine uygun olarak işe başlamadığı takdirde hiçbir vecibe ve mükellefiyete tabi olmaksızın ve tazminat veya kar mahrumiyeti vesair tediyeler yapmaksızın yüklenici dilerse sözleşmeyi fesheder, dilerse işi alt yüklenici nam ve hesabına kendisi ifa eder veya bir üçüncü şahsa ifa ettirebilir. Alt yüklenici her üç halde de doğacak her türlü zarar ve fiyat farklarının tamamen kendisine ait olacağını ve gecikme sebebi ile yukarıdakilere ilaveten yükleniciye sözleşme konusu işlerin bedel toplamının % 10’u cezai şart ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

9- Sözleşme ve Ekleri

Mukavele ve eklerinde yer alan ve alt yüklenicinin deruhte ettiği işleri de kapsamına alan hükümler, sözleşmenin ayrılmaz ilavesini teşkil edecek ve aynen uygulanacaktır. Bu sözleşme veya ekleri ile mukavele veya ekleri arasında uyuşmazlık olması halinde, taraflar arasında bu sözleşme ve eklerinin hükümleri öncelik taşıyacaktır. Sözleşmenin diğer ekleri son sayfada gösterilmiştir.

10- Avans

Yüklenici bu sözleşme konusu işler için alt yükleniciye % 15 (yüzdeonbeş) oranında avans ödeyecektir. Verilen avans hazırlanan hakedişlerden % 15 (yüzdeonbeş) olarak kesilerek yükleniciye geri ödenecektir. Alt yüklenici avans karşılığında hazine bonosu, devlet tahvili veya yüklenicinin kabul edeceği şartları taşıyan ve yüklenicinin kabul edebilir bir bankadan temin edilmiş bir banka teminat mektubu verecektir. Yüklenici hakedişlerin ödenmesini müteakip avans teminat mektubunun alındığı bankaya hitaben hakedişlerden yapılan avans kesinti tutarları kadar düşüm yazısı verecektir.

11- Hakedişler

Alt yükleniciye ödeme tahakkuku aylık hakedişler ile gerçekleştirilecektir. Alt yüklenicinin hakediş raporu alt yüklenici tarafından hazırlanarak ve imzalanarak yükleniciye tevdi olunacaktır. Yüklenici kendisine usulen tevdi olunacak hakedişleri kontrol ettikten ve bu hakedişlere dahil iş kalemlerinin bedelini işverenden tahsil ettikten sonra hakediş bedelini taksitler (sözleşme eki şartname madde 10 başlığında detaylandırılmıştır) halinde ödeyecektir. Tahakkuk etmiş bedelden avans kesintisi yaparak aK yükleniciye ödeyecektir.

12- Kesin Teminat

Alt yüklenici yukarıda 5.maddede yer alan sözleşme tutarının % 8’i (yüzde sekizi) oranındaki bir teminat mektubunu, veya yüklenici tarafından kabul edilen teminat cinsini kesin teminat teşkil etmek üzere bu sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 gün (on gün) zarfında yükleniciye tevdi edecektir.

Bu teminat alt yüklenici tarafından yükleniciye ait bu işte çalıştırılan işçilerin iş kanunundan kaynaklanan haklarının ödenmesi, SGK primlerinin ödenmesi, SGK’dan bu işle ilgili borcu yoktur yazısının getirilmesi, alt yüklenicinin yaptığı işlerin kesin kabulünün yapılmasından sonra ve yükleniciye diğer ilgili resmi dairelere, kurum ve kuruluşlara, piyasaya bu işle ilgili hiçbir borcunun kalmadığının saptanması, ayrıca aşağıda 18.maddede açıklandığı biçimde yüklenici aleyhine açılacak davaların veya takiplerin kesin sonucunun alınmasından, Yeminli Mali Müşavirin Karşıt incelemesi yaptıktan sonra ve Yeminli Mali Müşavirin Olumlu raporu doğrultusunda hükmedilen maddi ve manevi tazminatların alt yüklenici tarafından yükleniciye tamamen ödenmesini takiben 30 gün içinde iade olunacaktır.

Alt yüklenicinin yükleniciye borcu mevcut ise yazılı ihtara rağmen borcunu 15 (onbeş) gün içinde ödemez ise yüklenici dilediği zaman kayıtsız şartsız teminat mektubunu nakde çevirebilir ve nakit teminatı var ise borcuna mahsup edebilir. Yüklenici aynı sebep ile kesin teminattan aK yüklenicinin borcunu mahsup edebilecektir. Alt yüklenici artan miktar için aynı miktarda ilave kesin teminat mektubu verecektir. Alt yüklenici ilave teminat mektubu vermez ise ilave kesin teminat tutan ilk hakedişten nakit olarak kesilecektir, ilk hakedişin ilave teminatı karşılamaması halinde müteakip hakedişlerde kesintiye devam edilecektir. Ancak, iş kazasının ve işçi alacaklarının getireceği tahmini tazminat miktarı kadar teminat mektubu dava neticeleninceye veya işçi alacaklarının ödendiğini dair noterden ibraname getirilinceye kadar iade edilmeyecektir. Şayet kesin teminat mektubu tahmini tazminat bedelini karşılayamayacak miktarda ise alt yükleniciden ilave kesin teminat mektubu istenecektir.

13- Yüklenicinin Talimatları

Alt yüklenici işlerin yapımı esnasında yüklenicinin bu sözleşme kapsamında vereceği her türlü talimatlara uyacak, malzeme, işçilik ve yapım ile ilgili emir ve isteklerini geciktirmeden yerine getirecektir.

Alt yüklenici imalat ve montajı; şartnamelerde belirtilen nitelikte tek takım çakım ekipmanı, malzeme, ve işçilikle yapmayı taahhüt eder. Bu nedenle yüklenicinin onaylamadığı malzeme, ekipman veya işçiyi kullanamaz. Aksi halde alt yüklenici bu tür uyumsuzluklardan kaynaklanan her türlü tamir, düzeltme, sökme ve yıkma işlerinin kendi hesabına yeniden yapımını kabul ve taahhüt eder. Bu durumlarda alt yükleniciye herhangi bir ek bedel veya süre uzatımı verilmeyecektir.

14- Vergi ve Resimler

Bu sözleşmenin akdinden ve ifasından tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, fon ve harçlar alt yüklenici tarafından ödenecektir, (sözleşme damga vergisi ve noter harçları dahildir.) Bu vergi, resim, fon ve harçların kanuni süresinde ödendiğini belgeleyen vergi beyannamesi ve makbuzlar alt yüklenici tarafından yükleniciye tevdi edilecektir. Alt yüklenici bu ödemeleri hiç veya yasal süresinde yapmadığı takdirde, bu ödemeler yüklenici tarafından yapılacak ve alt yükleniciye yapılacak ilk ödemeden, gerektiğinde teminatlarından kesilecektir.

15- SGK Sigorta İşlemleri

Alt yüklenici bu sözleşme ile taahhüt etmiş olduğu işte çalıştıracağı işçiler ve personelin aylık bildirgeleri ve aylık bordrolarını kendisine ait sosyal sigortalar kurumunda devamlı (merkez) işyeri olsa dahi yüklenicinin SGK işyeri numarasından bildirmek zorundadır.

Alt yüklenici şantiyede çalıştırmış olduğu işçi ve personeli sosyal sigortalar kanunu, iş kanunu ve ilgili mevzuata göre çalıştıracaktır.

SGK genel müdürlüğünün şu andaki genelge ve mevzuatında belirtilen ve yüklenicinin bu iş nedeni ile tabi olduğu işçilik oranına alt yüklenicide aynen tabidir. Asgari işçilik tespit komisyonunca belirlenen “Çeşitli işkollarına ait asgari işçilik oranlarını gösterir tebliğ” eki listenin “DENİZ-DERE-LlMAN-ISKELE-MENDlREK” başlığı altındaki 14 ncü maddesine göre “Liman ve balıkçı barınağı inşaattan” için istenen işçilik oranı % 6 dır. Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliği Sekizinci Kısım Dördüncü Bölüm Madde 110’da belirtildiği üzere % 25 eksiği ile gerçekleştirildiğinde alt yüklenici yeterli işçilik oranına ulaşmış sayılır. Alt yüklenici almış olduğu her aydaki hakedişi üzerinden işçilik oranı kadar işçilik miktarını yüklenicinin SGK iş yeri numarasından bildirmek zorundadır. Bu işçilik miktarını yüklenicinin işyeri dosyasına işçilik olarak bildirilmemesi halinde bildirilmesi gerekenle bildirilen işçilik miktarı arasındaki fark işçilik tutarı (prim nispeti % 35,5 ile çarpılarak çıkacak miktar) alt yüklenicinin hakedişinden kesilir. SGK prim makbuzunun getirilmesi halinde kesilen para kendisine iade edilir.

Alt yüklenici çalıştırmış olduğu personelin iş akitlerinin fesih edilmesi durumunda her türlü kanuni haklarını ödedikten sonra (ücret, fazla mesai, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin vs.) Personel ile karşılıklı olarak ibralaşılacak ve imzalı ibraname ile birlikte yapmış olduğu ödemelerin birer kopyasını tasdik ederek yükleniciye verecektir, (kendi isteği ile ayrılma durumunda ibraname ile birlikte istifa dilekçelerinden tasdikli bir nüshası yükleniciye verilecektir)

Alt yüklenici çalıştıracağı personellerinin fazla mesai yaptırması durumunda mutlaka yazılı izinlerini alacaktır ve birer kopyasını yükleniciye verecektir.

Bölge Çalışma Müdürlüklerinden vardiyalı çalışma yapılması durumunda, Alt Yüklenici bilgi mahiyetinde Müdürlüğe yazı verilecektir.

16- Malzeme, Ekipman ve Personel Bulundurma

İşler ile ilgili ve mukavele gereği hazırlanacak ana iş programı yüklenici tarafından alt yükleniciye verilecektir. Alt yüklenici tarafından yapılıp yükleniciye onaylanacak, alt yüklenici iş programına uygun olarak işlerin yürütülmesi ve bir gecikmeye meydan verilmemesi için alt yüklenici gerekli kalifiye personel, ekipman ve malzemeyi iş yerinde bulundurmak ve muhafaza etmekle mükelleftir. Yüklenici tarafından alt yükleniciye verilen her türlü malzeme (çimento, kum, mıcır, inş. mlz., elk. mlz., yemek, dinamit, kereste, vb) işçilik ve hizmet bedelleri alt yüklenicinin alacağından tahsil edilecektir.

17- Ücret Bordroları ve Diğer Belgeler

Alt yüklenici işçilerine ödediği gerçek miktarlarını bordroya geçirecek ve bordronun bir örneğini en geç ertesi ayın 30’uncu gününe kadar bütün personele imzalatılmış olarak yükleniciye tevdi edecektir.

1. A) Alt yükleniciden istenen belgeler:

1-  İmzalı alt yüklenici sözleşmesi

2-  SGK’ya verilen işe başlama yazı fotokopisi

3-  Sigortalı işe giriş bildirgeleri ve nüfus cüzdan fotokopileri

4-  Aylık sigorta prim bildirgesi ve ödeme makbuz fotokopileri

5-  Sigortalı işe girişler için düzenlenmiş dizi pusulası fotokopisi

6-  İlgili döneme ait aylık SGK primleri bordrosu

7-  Çalışanlar tarafından imzalanmış ücret bordrosu

8-  Aylık muhtasar beyanname ve ödeme makbuzu

9-  İş bitiminde veya işe ara vermede SGK’ya verilen yazı fotokopisi

10-            İşten ayrılma belgesi fotokopisi

11-            Aylık imzalı puantajları

12-            Personelin ayrılma sebeplerini gösteren nedenler (istifa dilekçesi, ibraname vs.)

1. B) İlgili ayın ödeme makbuzları ertesi ayın en geç 30’una kadar yükleniciye teslim edilecektir. İlgili belgeler okunaklı ve düzenli olmasına dikkat edilecektir.
2. C) Yukarıda belirtilen belgeleri getirmeyenlere hakediş bedelleri ödenmeyecektir.
3. D) İşin bitiminde ve bitmeden önce işler ile ilgili olarak alt yükleniciye ait kayıt ve belgeler SGK kurumu tarafından teftiş veya tahkik gibi nedenlerle talep edilmesine rağmen müfettişe ibraz edilmemesi nedeni ile meydana gelecek tüm ceza ve sonuçlarından alt yüklenici sorumludur. Yüklenicinin bunları ödeme durumunda kalması halinde finansmanı ile birlikte alt yükleniciye rücu edecektir. Alt yüklenici kayıtları müfettişe ibraz edilir. Tetkik sonucunda alt yüklenici kayıtlarında mevcut hata ve eksiklik nedeni ile yükleniciye herhangi bir fark ödeme veya ceza uygulanacak olunursa ilgili ödemeyi alt yüklenici finansman masrafları ile birlikte derhal üstlenecektir. Alt yüklenicinin bundan kaçınması halinde ayrıca bir ihtar çekmeye veya rücu davası açmaya gerek kalmaksızın yüklenici alt yüklenicinin hakediş veya teminatlarından kesinti yapabilecektir.

18- İş Emniyeti

Alt yüklenici işin “kendi kapsamı içinde yer alan kısmını” bütün maliyet ve sorumlulukları kendisine ait olmak üzere yapacaktır, işyerinin iş Güvenliği bakımından gözetim ve denetim görevi kendi sorumlu olduğu imalat ve bölge için Alt Yüklenici firmaya aittir.

Alt yüklenici, kendi personelinin, yüklenicinin genel kural ve talimatlarına, iş kanunu, SGK kanunu, tüm güvenlik tüzükleri ve ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun davranmasını sağlamaktan ve ilgili mevzuat hükümlerinin, talimatların gerektirdiği önlemleri almaktan münhasıran sorumludur.

Alınan tüm önlemlere rağmen, alt yüklenici, işçilerinin veya üçüncü bir şahsın başına gelen bir kazadan dolayı açılacak dava ve talepler için, yüklenicinin isteyebileceği tüm belge ve bilgileri temin etmekle yükümlüdür.

Alt yüklenici, işçisinin veya üçüncü şahsın uğrayacağı kaza sonucu ortaya çıkan zarar ziyan veya kanunen ödenmesi gereken tazminat ve masraflardan münhasıran sorumlu olacak ve yükleniciye hiçbir sorumluluk yüklemeyecektir. iş kazası olması halinde açılan dava kesinleşinceye kadar, dava açılmamışsa zaman aşımı sonuna kadar teminat iade edilmeyecektir. Bu zarar ve tazminat bedellerini alt yüklenicinin ödememesi durumunda, yüklenici bunları alt yüklenicinin hakedişlerinden veya teminatından kesip ödeyecektir. “Yüklenici alt yüklenici isçisinin veya üçüncü şahısların uğradığı zararları karşılama durumunda kalması halinde ödediği miktar kadar alt yükleniciye rücu eder.

19- Süre Uzatımı

Alt yüklenici kendi tutumu dışında kalan ve evvelden tayini mümkün olmayan aşağıda gösterilen hallerde süre uzatımı talebinde bulunabilir.

1. A) Yüklenicinin sebep olduğu haller

1-  Yer teslimi ve proje tesliminde gecikme olması

2-  İşin yazılı olarak kısmen veya tamamen durdurulması (işbu sözleşme ve ekleri altında işin yüklenici tarafından durdurulması hariçtir)

3-  Yüklenicinin vermeyi üstlendiği malzeme ve ekipman tesliminden meydana gelen gecikme

1. B) Tabi afetler (sel, yangın, deprem gibi haller)
2. C) Seferberlik, savaş, salgın hastalık gibi durumlar

Bu gibi hallerin süre uzatımını gerektirdiğinin yüklenici tarafından kabul edilmesi için olayın meydana gelişini izleyen 5 iş günü zarfında yazılı başvurunun yükleniciye ulaştırılması elzemdir. Alt yüklenici müracaatında olayın işe tesir derecesini ve gerektirdiği, ek süreyle belirtecektir. Talebi ret veya uzatılacak ek süre miktarını tayin ve tespit yetkisi yükleniciye ait olup, alt yüklenici bu karara uyacak ve işlere gereken hız ve itina ile devam edecektir, ödemelerde gecikme olması süre uzatımı için sebep teşkil etmeyecektir.

İşbu sözleşme çerçevesinde bir olayın süre uzatımı sebebi sayılabilmesi için, olaydan etkilenen tarafın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini veya etkilenen tarafın sözleşmeden kaynaklanan haklarından yararlanmasını zaman ve/veya maliyet açısından önemli ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi gerekir.

20- İşin Kabulü

1. A) Geçici kabul:

İşlerin tamamlanmasından sonra alt yüklenicinin isteği üzerine geçici kabulü yapılacaktır. Yüklenici işlerin sözleşme ve eklerindeki hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı kontrol edecektir. Tespit edeceği noksanlık ve kusurların giderilmesi için alt yükleniciye süre verecek, verilen süre sonunda noksanlık ve kusurlar giderilmemiş olursa, yüklenici, alt yüklenici nam ve hesabına işi tamamlayacak veya üçüncü şahıslara tamamlatacak ve tamamlatma masraflarını alt yükleniciden tahsil edecektir. Yüklenicinin bu konuda tanzim edeceği borç faturası kesin olup alt yüklenicinin bu faturalarda yer alacak kalemlerde itiraz hakkı yoktur.

1. B) Kesin kabul:

İşverenin mukavele konusu işlerin tümü için yapacağı kesin kabule paralel olarak yapılacaktır. Ancak yüklenici işin tümü için yapacağı bu kabul işleminin alt yüklenicinin işleri tamamlayıp yükleniciye teslim etmesi tarihinden itibaren on sekiz ay (1yıl garanti süresi+artı ay) geçmesi halinde, yüklenicinin yapacağı kabulden bağımsız olarak alt yüklenicinin yükleminde biten işin kesin kabulü yüklenici tarafından yapılabilecektir.

Kesin kabulün yapılabilmesi için alt yükleniciden kaynaklanan herhangi bir kusur ve hatanın bulunmaması, işlerin “işbu sözleşmeye, ilgili tüm mevzuata ve uluslararası kabul görmüş standartlara ve Yüklenici talimatlarına uyularak” ikmal edilmiş olması şarttır. Şayet böyle hata, noksan ve kusurlar tespit edilecek olursa, yukarıda geçici kabul bölümünde öngörülen ihtarı, süre verilmesi, nam ve hesabına ikmal edilmesi işlemleri uygulanacaktır.

21- Sözleşmenin Feshi

Alt yüklenici;

1. A) Sözleşme ve eklerinde tayin olunan taahhüt ve vecibelerinden herhangi birine riayet etmez ise.
2. B) Sözleşmenin imzalanmasından ve yer tesliminden itibaren 10 gün içinde işe başlamaz ise
3. C) Gereğine göre yeteri kadar makine, teçhizat, araç-gereç ve işçi ile işe devam etmez ise.
4. D) İşlerin iş programına göre 15 günden fazla geciktirirce
5. E) İflas ederse
6. F) Alt Yüklenicinin işbu sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirirken iyi niyetle hareket eden; bunu yaparken aynı iş sahasında faaliyet gösteren, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyan basiretli, deneyimli ve becerikli bir işletmeciden beklenebilecek düzeyde beceri, özen, ihtiyat ve ileri görüşlülüğü gösteren işletmeci gibi hareket etmemesi halinde,
7. G) Alt yüklenici alacaklarına icra dairelerince haciz ve icra konulması halinde
8. H) Alt yüklenici yükleniciden doğmuş ve doğacak olan alacaklarını temlik edemez. Temlik, sözleşmenin fesih nedenidir.

Sözleşme yukarıda belirtilen sebeplerle fesih edildiği takdirde alt yüklenicinin teminatları gelir kaydolunur, imalatlarına bedelsiz olarak el konulur. Bu durumda alt yüklenici yükleniciden herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Sözleşmenin feshi halinde yüklenici, işleri alt yüklenici nam ve hesabına kendisi ifa edebilir veya bir başkasına yaptırabilir. Müteakiben tasfiye hesabı yapılır. Bu hesap sonunda art yüklenicinin borcu çıktığı takdirde yükleniciye yapılacak muayyen süreli ödemeye davet ihbarına rağmen borç ödenmez ise art yüklenici hakkında kanuni takibata geçilir. Gelir kaydedilen teminatlar alt yüklenicinin borcuna mahsup edilmez. Gecikme cezaları mahsup edilmez.

22- Sözleşmenin İnfisahı

Aşağıdaki hallerin oluşması halinde işbu sözleşme kendiliğinden infisah olmuş sayılacaktır.

1)  Madde 19’da sayılan süre uzatımı sebepleri nedeniyle tarafların yükümlülüklerinin yerine getirememeleri halinin 30 gün sürmesi halinde

2)  Yer teslimi ve proje tesliminde gecikme olması

3)  İşin yazılı olarak kısmen veya tamamen durdurulması

4)  Yüklenicinin vermeyi üstlendiği malzeme ve ekipman tesliminden meydana gelen gecikmeden

5)  İşveren ile yüklenici arasında akdedilen mukavelenin herhangi bir sebeple fesholması halinde

23- İbra

İşlerin yapılarak madde 20.A hükümlerince kabul edilmiş ve tüm teminatların alt yüklenici tarafından geri alınmış veya tahsil edilmiş olması; art yüklenicinin bilumum taleplerinden tamamen feragat etmiş ve yüklenici ibra etmiş olduğunu ifade edecektir.

24- Alt Yüklenicinin Ölümü, Hastalık, Tutukluluk ve Hükümlülük Hali

Alt yüklenicinin ölümü halinde iş tasfiye edilir, yapılmış olan işlerin kesin hesabı çıkarılarak alt yüklenicinin kesin teminatı ve varsa diğer alacakları mirasçılarına ödenir. Ancak yüklenici istekli mirasçılarından yeterli gördüklerine, ölüm tarihinden başlamak üzere 30 (otuz) gün içinde kesin teminat vermeleri şartı ile alt yüklenici sözleşmesini devredebilir. Alt yüklenici sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan başlamak üzere 30 (otuz) gün içinde yüklenicinin kabul edeceği birini vekil etmek şartı ile taahhüdüne devam edebilir.

25- Grev ve Lokavt

Alt yüklenicinin kendi işyerinde vuku bulacak grev, lokavt gibi sendikal faaliyetler nedeni ile meydana gelecek gecikmeler, alt yüklenici tarafından bu sözleşmede taahhüt edilen işlerin gecikmesine sebep gösterilemez, işin süresi uzatılamaz, ilave bedel talep edilemez.

26- Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak tüm anlaşmazlıklarda ….. icra daireleri ve mahkemeleri yetkilidir. Anlaşmazlıkların mahkemeye intikal etmiş olması, işlerin hiçbir şekilde durması veya yavaşlamasına sebep teşkil etmeyecektir.

Mahkemeye başvurulmuş olması sözleşme konusu işlerin yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına engel teşkil etmeyecektir.

27- Alt Yüklenici Yükümlülüklerinin Devri

Alt yüklenici işbu sözleşmeyi veya işleri tamamen veya kısmen ve yüklenicinin yazılı izni olmadan üçüncü taraf veya taraflara devretmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

28- Diğer Şartlar

Yüklenici işlerin bir kısmını alt yüklenici tarafından zamanında veya istenilen evsafa uygun yapılmayacağını işveren, Belediye, Emniyet müdürlüğü gibi yerel kurumlar veya üçüncü şahıslar karşısında müşkül duruma düşebileceğini anlaması halinde müdahale ederek ilgili işleri kendi imkanları ile yapabilir veya üçüncü şahıslara yaptırabilir. Yüklenicinin bu konuda tanzim edeceği borç faturası kesin olup alt yüklenicinin bu faturalarda yer alacak kalemlere itiraz hakkı yoktur. Bu takdirde tarafların bu sözleşmeden doğan yükümlülükleri değişmez.

Alt Yüklenici çalıştırdığı personelin Ferdi kaza sigorta poliçelerini yaptırmak zorundadır poliçeleri yaptırmadan yaptırılacak ferdi kaza sigorta poliçesinin detayları işveren tarafından uygun görülmesi halinde Alt Yüklenici poliçeyi yaptıracaktır.

29- Tebligatlar

Bu sözleşme uyarınca yapılması gerekli veya caiz olan tüm ihbar ve haberleşme, yazılı olarak yapılacak ve ancak Türk Ticaret Kanunu madde 20 (3)’de öngörülen şartlara uygun olarak yapılmış olması halinde, usulüne uygun olarak yapılmış sayılacaktır. Bu şekilde yapılan ihbarlar, muhatabın aşağıda belirtilen adresine teslimi üzerine geçerli olacaktır. Buna göre, karşı tarafı temerrüde düşüren, herhangi bir ihbar noter marifetiyle veya iadeli taahhütlü mektup veya telgrafla gönderildiğinde geçerli olacaktır. Taraflardan her biri, önceden diğer taraflara bu maddede belirtilen şekilde yazılı olarak bildirmek kaydı ile tebligat adresini değiştirebilir.

30- Sözleşmenin Yorumu

Alt yüklenicinin bu sözleşmeyi kabul edip imzalarken ve işbu sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirirken iyi niyetle hareket eden; bunu yaparken aynı iş sahasında faaliyet gösteren, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyan basiretli, deneyimli ve becerikli bir işletmeciden beklenebilecek düzeyde beceri, özen, ihtiyat ve ileri görüşlülüğü gösteren işletmeci gibi hareket ettiği ve edeceğini sözleşme konusu işi yapmaya muktedir olduğu öncelikle kabul edildiğinden sözleşme konusu işin ihtiva zanaat veya zanaatlarda mutat olan tabirlerin veya ifadelerin yanlış tefsir edilmesi gibi sebeplere sözleşme ve eklerinde herhangi bir değişikliğe müsaade edilmez.

İşbu sözleşme ancak, tarafların karşılıklı rızaları ile yazılı yapacaktan bir değişiklik protokolü ile değiştirilebilir. Ancak alt yüklenicinin, işbu sözleşmenin yorumunda herhangi bir tereddüt e düşmesi halinde, bu konuyu Yükleniciye yazılı olarak soracaktır. Bu durumda Yüklenicinin vereceği yazılı talimatı esas alınarak yorum yapacaktır. Alt yüklenicinin sözleşmeyi izinsiz değiştirmesi ve yüklenicinin talimatlarına aykırı bir yorum yapması halinde herhangi bir değişiklik halinde bu sebeple meydana gelen zarar, ziyan, gecikme tazminatı, munzam masraflar vesair neticelerden tamamen kendisinin sorumlu olacağını alt yüklenici kabul ve taahhüt eder. Yüklenici bu halde de mevzuattan doğan hakları ile sözleşmenin sair hükümleri mahfuz kalmak üzere sözleşme maddelerinin hepsini veya bir kısmını tatbik etmekle tamamen serbesttir.

31- Detay Resimleri

Alt yüklenici yüklenicinin yazılı emri olmadıkça sözleşme hükümlerinde ve bilumum proje, resim, detay ve talimatlarda hiçbir değişiklikte bulunmayacaktır.

Alt yüklenici iş için gerekli detay ve resimleri iş de kullanmadan evvel yüklenicinin onayını alacaktır. Resimlerin yüklenici tarafından onaylanmış olması hususu alt yüklenici işi resimlerin, şartnamelerin ve sözleşmelerin gayesine uygun olarak icra etmek mesuliyetinden kurtarmış sayılmayacaktır.

Projesi alt yüklenici tarafından hazırlanması istenilen işlerde; iş bitiminde alt yüklenici “as buut” projelerini geçici kabulden önce yükleniciye verecektir.

Sözleşme gereğince yüklenici alt yükleniciye vereceği her türlü proje, resim ve dokümanlar idare veya yüklenici malı olup işin hitamında veya sözleşme veya ana sözleşmenin feshi halinde alt yüklenici tarafından yükleniciye iade edilecektir. Keza işin hitamında veya sözleşmenin feshi halinde gerek yüklenicinin alt yükleniciye vermiş olduğu bilumum gizli evrak ve gerekse alt yüklenicinin hazırladığı hesap, resim, proje ve etütler tamamen yükleniciye iade edilecektir.

32- Alt Yüklenicinin Malzemesi

Alt yüklenicinin malzemesi işin ifasında kullanılmak üzere kendisi, personeli, alt yüklenicileri veya mümessilleri tarafından temin edilecek bilumum malzeme, levazımat, teçhizat, alet ve edevat ve kesin kabulden önce işin bünyesinde kullanılmış veya kullanılacak bilumum malzeme ve teçhizatı ihtiva edecektir, işin bünyesine girecek olan bilumum malzeme ve teçhizatı yeni ve şartnamelere uygun olacaktır.

Alt yüklenici, yüklenici tarafından teslim edilmiş malzemelerle kendi malzemesini yalnız yüklenici tarafından gösterilen noktalarda, ancak sorumluluğu kendisine ait olmak üzere depolayacaktır. Alt yüklenici malzemelerin nakliye sigortalarını bizzat yaptıracaktır, bedelini de ödeyecektir. Malzemenin demiryolu, kamyon vs. şeklinde taşınmasından, tesellümünden veya bu gibi malzemenin yerinin değiştirilmesinden veya nakliyesinden dolayı yüklenici hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Alt yüklenici yüklenicinin önceden yazılı onayını almadan, hiçbir malzemeyi şantiye haricine çıkaramaz. Ayrıca yüklenici tarafından temin edildiği halde işin bünyesinde olan herhangi bir malzeme yüklenicinin malı olarak kalacak ve talep vukuunda yükleniciye derhal teslim edileceği gibi bunların zayi edilmesi ve hasarlarından da alt yüklenici sorumludur.

33- İşin ve Malzemenin Kontrolü

Alt yüklenici tarafından temin edilecek malzeme, teçhizat ve yapılacak bütün imalat işin tamamlanmasına müteakip işin tümü veya bölümleri, yüklenici tarafından evvelce teftiş edilmiş ve parası ödenmiş olsun olmasın, yüklenici ve yüklenicinin nihai teftiş, tecrübe ve kabulüne tabidir. Teftiş ve tecrübelerin daha önce yapılmaması yahut kusurlu işçilik veya malzemenin tespit edilmemesi yüklenici ve yüklenicinin nihai teftiş, tecrübe vesair haklarına zarar vermeyecektir. Bu gibi teftiş ve tecrübeleri müteakip herhangi malzeme veya işçiliğin kusurlu olduğu veya sözleşmenin şartlarına uygun olmadığı görüldüğü takdirde, derhal reddedilecek ve keyfiyet yazı ile alt yükleniciye bildirildiğinde alt yüklenici bu yazı muhteviyatındaki hususları aynen yapmakla sorumlu olacaktır. Herhangi bir işin onayı olmadan örtüldüğü takdirde, bu işin yüklenici tarafından istenirse, muayene edilmek üzere alt yüklenici hesabına açılacak ve tekrar örtülecektir.

34- İşin Düzeltilmesi

Alt yüklenici sözleşmeye uygun olmadıklarından dolayı kontrol mühendisi tarafından reddedilen işin bünyesine ithal edilmiş olsun veya olmasın bilumum malzeme ve teçhizatı şantiyeden uzaklaştıracak ve derhal istenilen evsaftakilerini temin edecek ve işi geciktirmeyecektir. Bu gibi durumlarda husule gelen bütün masrafları alt yüklenici deruhte edecektir.

35- Teminat ve Makinalara El Koyma

Sözleşme hükümlerine veya mevzuata aykırı davranıştan dolayısıyla alt yüklenici, sözleşmenin yüklenici tarafından feshine sebebiyet verdiği takdirde daha önceki maddelerde sözü edilen teminatının yüklenici tarafından mahkemeden hüküm almaksızın, gelir kaydedilmesini kabul eder ancak bu durumda alt yüklenicinin o tarihte tamamlanmış ve kabul edilebilir işlerinin bedeli, işbu bedelin yüklenici tarafından tutulmasını gerektiren bir sebep yoksa yüklenicinin ilgili işverenin işe ait hakedişini tahsilini müteakip alt yükleniciye ödenir. Sözleşmenin feshi halinde bu tarihte tamamlanmış ve kabul edilebilir işlerin bedeli ve teminat miktarı yüklenicinin bu fesihten dolayı uğradığı zarar ve ziyanı karşılamaması halinde yüklenici ayrıca mahkemeden hüküm almaksızın alt yüklenicinin işyerinde kullandığı makine, malzeme, teçhizat, alet ve edevata teminat olarak el koymaya ve sözleşme ve mevzuat gereğince alt yüklenici tarafından yükleniciye ödenmesi gereken veya yüklenici tarafından alt yükleniciden istenilebilecek her türlü ödemenin derhal ödenmemesi halinde her türlü masraf alt yükleniciye ait olmak üzere teminatı paraya çevirmeye yetkilidir.

36- Özel Şartlar

Yüklenici bu sözleşme ve ekleri gereğince malzeme teslimi, iş verme vesair yükümlülüklerini zamanında yerine getirmediği ve bu durum işin yapılması süresine tesir ettiği takdirde yüklenici tarafından alt yükleniciye süre uzatımı verilebilir. Bu sebeple alt yüklenici başkaca hiçbir hak ve tazminat talep edemez.

Alt yüklenici teminatını, hiçbir surette üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. Alt yüklenici hakedişini yüklenicinin YAZILI onayı olmadıkça devir ve temlik edemez.

Alt yüklenici, yüklenicinin veya bağlı şahıslarının kendisine bağlı şahıslarına verdiği işler veya bu sözleşme ile ilgili bütün bilgileri gizli tutacak ve bağlı şahıslarının ve onların yöneticileri, memurları, çalışanları, denetçileri, danışmanları, acentaları, vekilleri, temsilcileri ve finans kurumlarının da bu bilgileri gizli tutmasını sağlayacaktır. Alt yüklenici bu bilgileri (kendi yöneticileri, memurları, çalışanları, vekilleri, denetçileri veya danışmanlar dışındaki) kişilere ifşa etmeyecek ya da (bu sözleşmenin ifası dışında) bir amaçla kullanılmayacaktır.

Alt yüklenicinin, yükleniciye ve onun müşterek kontrolü altındaki bağlı şirketlerine ve onların yöneticileri, memurları, çalışanları ve temsilcilerine (Tazminat alacakları), kendisinin veya onun yöneticileri, memurları, çalışanları veya temsilcilerinin bir fiil, işlem, ihmal, hata veya temerrüdünden dolayı insanların yaralanması veya ölmesi ya da malların zarar görmesi nedeniyle tazminat alacaklılarının maruz kaldığı her türlü sorumluluk, zarar, ziyan, tazminat talebi, masraf, gider ve harcamayı (makul vekalet ücretleri ve diğer dava masraftan da dahil) tazmin edecek ve zararını giderecektir.

37- İşlerin Korunması ve Sigorta

Alt yüklenici önlemesi elinde olmayan afetler haricinde, işlerin korunmasından ve gerekli her türlü tedbirin alınmasından sorumludur. Alt yüklenici ayrıca, yüklenici tarafından yaptırılacak olan “inşaat/montaj işleri ALL RİSK”, “Üçüncü şahıs sorumluluk” ve “işveren sorumluluk” sigortalarına da, işbu sözleşmedeki keşfin yüklenici sözleşmesindeki keşif oranına göre ortak olacak ve aynı oranda primlerini ödeyecektir. Primlerin ödenmemesi durumunda, yüklenici bu primleri alt yüklenicinin hakedişlerinden kesecektir.

Alt yüklenici kendine ait veya kullanımında olan makinelerin, alet ve edevatın sigortalanmasından kendisi sorumludur.

38- Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Yüklenici, işlerin ifası sırasında, Alt Yüklenici’nin Yüklenicinin sahip olduğu veya lisans aldığı telif hakkına tabi mülk ve fikri haklara (müştereken “Fikri ve Sınai Mülkiyet”) erişim hakkı tanıyabileceğini kabul eder. Alt Yüklenici bu sözleşmeye göre Yüklenici için yapılan ürünlerin iş bu sözleşme altında kendisi tarafından kullanımı için gerekli olan durumlar dışında bu Fikri ve Sınai Mülkiyet üzerinde mülkiyet veya başka bir hak iktisap etmeyeceğini kabul eder. Yüklenici, Alt Yüklenicinin işlere ilişkin olarak ihtiyaç duyduğu Fikri ve Sınai Mülkiyeti bir telif hakkı ücreti tabi olarak kullanma hakkı verecek ve yüklenicinin talebi halinde, Alt Yüklenici Yüklenicinin bu Fikri ve Sınai Mülkiyet üzerindeki haklarını korumak amacıyla makul olarak isteyebileceği lisans ve diğer dokümanları imzalayacaktır.

39- Çevre ile İlgili Gereklilikler

1. A) Alt yüklenici, Türk Çevre Kanunu ve buna bağlı mevzuatın gerektirdiği şekilde çalışmalarını gerçekleştirecektir. Ayrıca Yüklenici’nin uygulamakta olduğu Çevre yönetim Sistemi kapsamındaki tüm gereklilikler Alt Yükleniciyi de kapsayacaktır. Bu kapsamda Yüklenici tarafından oluşturulan tüm prosedür ve talimatlara uygun hareket edilecektir. Alt yüklenici kendi faaliyetleri kapsamındaki çevre mevzuatı ile ilgili tüm yasal izinleri almakta yükümlüdür.
2. B) Alt Yüklenici, Proje kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar süresince faaliyetlerinden kaynaklanan tüm atıkları, bunlarla sınırlı olmamakla beraber, aşağıda belirtilen yönetmelikler kapsamında toplamak, depolamak ve bertaraf etmekle sorumludur Aşağıda sıralanan yönetmeliklerin yürürlükteki en son revizyonları baz alınacaktır.

*   Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

*   Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

*   Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

*   Atık Yönetimi Genel Esasları Yönetmeliği

*   Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

*   Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı Atıklarının kontrolü Yönetmeliği

*   Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

*   Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

*   Tehlikeli Atıkların Kontrolü ve Yönetmeliği

*   Tıbbı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

1. C) Alt Yüklenici, tüm çalışanlarının yeterli düzeyde çevre eğitimi almalarını sağlayacaktır. Ayrıca işe yeni başlayan tüm personelin, fiili olarak işe başlamasından önce işe başlama eğitimleri kapsamında genel çevre bilinci eğitimi alması sağlanacaktır. Bu eğitimlerin kayıtları tutulacak ve Yüklenici ile paylaşacaktır.

*   Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

*   Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

*   Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

*   Atık Yönetimi Genel Esasları Yönetmeliği

*   Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

*   Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı Atıklarının kontrolü Yönetmeliği

*   Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

*   Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

*   Tehlikeli Atıkların Kontrolü ve Yönetmeliği

*   Tıbbı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Toplanan atıklar türlerine göre ayrıştırıp geçici olarak atıklar için ayrılmış uygun bir alanda depolanacaktır. Tehlikeli atıklar için ayrılan depolama yerleri diğer atıklardan farklı bir alanda, sızdırmazlık bir zeminde, ayrı bir drenaj sistemine sahip, yağmurdan korumalı olması için üstü kapalı olan bir alan olarak düzenlenecektir.

Geri dönüşüme gönderilebilecek atıklar, tehlikeli atıklar, inert atıklar, evrensel nitelikli organik atıklar şeklinde ayrı toplanan atıklar çevre ve Orman Bakanlığı’ndan Lisans almış atık geri dönüşüm ve/veya bertaraf firmalarına gönderilecektir. Atıkların bertarafına ilişkin tüm kayıtlar Yükleniciye iletilecektir.

Inert atıklar (beton, bina yıkıntı atıkları, hafriyat atıkları, vb.) kesinlikle izin alınmayan alanlara rastgele dökülmeyecektir. Bu durumda yasal izinler alındıktan sonra döküm yapılabilecektir.

İşbu sözleşme … sayfa, 39 madde ve aşağıda belirtilen eklerden ibaret olup .. / .. / …. tarihinde …..’da 1 (bir) nüsha olarak tanzim olunmuş, maddeleri kabul edildikten sonra yeniden okunmuş, içindekiler isteklere uygun bulunmakla imza edilmiş ve asıl nüshası yükleniciye, “Aslının Aynıdır” kaseli ve imzalı bir fotokopisi ise alt yükleniciye verilmiştir.

[/column]